个人劳务承包合同书
通过合同,双方可以了解自己在合同执行期间应当履行的责任和义务,从而确保自身的权益得到保护。如何写出优秀的个人劳务承包合同书?下面给大家分享一些个人劳务承包合同书,希望对大家有所帮助。
个人劳务承包合同书篇1
甲方:
乙方:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就__(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:__
工程地点:_x
工程承包范围
_x1、3、4、5、11、12楼施工图的全部工程量。
第二条工程工期
1、计划开工日期:20_年8月,计划完工日期:20_年10月25日。
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第三条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
第四条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第五条甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第六条乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第七条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第九条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价:按3、4、11、12楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;1、5楼按每平方米1800元的45%结算(即每平米810元)。
2、承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。
3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十条结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十一条施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条工程保修
1、保修范围、期限:______________
2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十三条保险
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十四条争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,应在甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
3、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
4、调解要求停止合同工作,且为双方接受;
5、仲裁机构要求停止合同工作;
6、法院要求停止合同工作。
第十五条合同履约保证金
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3、本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十六条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十七条合同份数
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第十八条合同生效
本合同自双方签章后生效。
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
个人劳务承包合同书篇2
甲方:
乙方:
按照《合同法》和《劳动法》的相关规定,双方本着平等互利的原则,甲方将安装工程,安装施工发包给乙方,具体相关适宜如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、施工工费:
二、双方职责:
1、甲方负责将主付材料提供到场,并承担所有材料在施工中的运输。
2、乙方负责根据图纸进行安装,负责施工中所有施工安全,因不规范施工造成的安全责任,由乙方全部承担。
三、施工支付:
根据施工进度支付生活费,工程完工前不超过总额的50%,完工验收合格扣除质保金后,付清施工费。(质保金¥元)
四、保修期限:
一年
五、补充条款:
按甲方提供图纸保质保量严格施工。
六、份数
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章后具有同等法律效应,付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。
甲方:__________乙方:__________
甲方代表:__________乙方代表:__________
地址:_______________电话:_______________时间:_______________
地址:_______________电话:_______________时间:_______________
个人劳务承包合同书篇3
用人单位(甲方):
职工(乙方):
甲方因生产工作需要,按照国家有关劳动法律,法规及规章规定,招用(以下称乙方)为劳动合同制职工,双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签订本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务、并共同遵守履行。
一、合同期限
1、年月日
2、甲方在合同签字有效期限内,有权利因为以下条款提前终止合同。
①在甲方生产经营发生变化时;
②在定期考核中发现乙方未能认真履行合同规定的劳动义务时;
③在乙方丧失劳动能力时;
④在乙方严重违反企业各项劳动纪律及岗位制度时;
⑤严重失职,对甲方利益造成损害时。
二、劳动义务及劳动保护
①乙方在甲方企业的生产(管理)工作岗位为;
②乙方必须按时、按质、按量的'完成甲方安排的工作任务,服从甲方的管理和教育;
③乙方必须遵守甲方因生产经营情况而制定安排的工作时间工作,不得迟到、早退及旷工;
④乙方须严格遵守其岗位有关的安全法规,岗位制度及操作规程,甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核及奖惩;
⑤甲方根据乙方从事的工作岗位,有义务发给乙方必要的劳动保护用品;
⑥甲方按国有规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培
训以及其他的业务技术培训。
三、休假休息
①乙方请假需报书面申请经场矿负责人批准后方得休假,未经批准休假按旷工处理;
②国家法定休息日内,乙方有正常的休假日。
四、劳动报酬
①乙方在合同期限内,以计时形式计算工资,计时最小单位为天数;
②工资由上岗后进行面议商定,甲方不得低于国定规定的最低工资;
③甲方无故不得拖欠工资,以及拒不支付工资;
④甲方以法定的货币形式按月支付给乙方本人工资,定于每月日发放。
五、终止、解除或变更劳动合同
①本合同期限届满后,即自然失效,双方必须终止执行,如经双方协商同意继续招用,应重新签订合同;
②甲方因生产经营(工作)情况变化,调整乙方生产工作任务,有权要求乙方变更劳动合同的相关内容;
③若乙方因个人原因,需要提前解除此劳务合同,须向甲方提前十五日提出申请;
④若本合同终止或解除,乙方应将合同履行期内,甲方交给乙方无偿使用,保管的物品、工具、技术资料等,如数交还给甲方,如有遗失应予赔偿。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
年月日
个人劳务承包合同书篇4
甲方:________
乙方:________
甲方因生产需要,经双方本着、平等、互惠的原则,经存分协商达成如下协议:
一、承包方式
1、甲方将新源县嘉程环保建材砖厂生产任务承包给乙方,甲方只负责收成品砖,甲方无偿供水、电、煤、油和砖厂用的各种车辆等原料和全部机械设备,所有的零配件及人工宿舍,一切使用工具交付给乙方使用,并做好登记,生产期满后,乙方所使用个工具按照登记花名交付给甲方,如有丢失照价赔偿。
2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工,年满18-55周岁的男、女工人,必需身体健康,服从指挥,遵纪守法、遵守厂规。
3、甲方生产前,生产中所需建设、改建、扩建时所需用工由甲方负责。乙方承包生产从拌土至烧出红砖和窑车板装车丁出厂地。
二、承包期限:
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为止。
三、质量要求
1、乙方所生产的标砖和多孔砖必需符合国家标准,严禁废品砖进入成品堆,合格率保证在97%,保质保量完成任务。
2、乙方装车时必需保证数量每车不少于50块,不多于50块,如甲方抽查到,按照抽查实数按月计算产量。
四、产量与报酬
1、产合格标砖甲方每一块付给乙方工人工资0.09元,每块砖九分,主要生产任务是多孔砖,每块多孔砖甲方付给乙方工资0.15元,每块壹角伍分钱。
2、若因甲方土、煤、电、水、油各种配件还无场地堆放红砖,造成不能正常生产或影响质量,如停工三天以上,按照每天红砖计算工资。
3、乙方在生产工作中,如人员管理不善,缺少工人,不按时上班,造成影响产量,由乙方承担甲方的经济损失。
五、安全生产
1、全部机器设备由乙方负责维修保养,甲方必须及时提供配件,如乙方由于缺油没有及时保养而损坏,由乙方赔偿。乙方必须按照安全操作规程进行,在生产过程中如出现打瞌睡违规操作所造成工伤事故由乙方承担。
2、乙方必须保证宿舍、食堂卫生,生产各岗位整洁,不准打架斗殴、聚众赌博等违法行为。
3、乙方在生产期间管理好工作人员,遵守国家各项规定和厂里各项规章制度,管理好工作人员家小孩,不能到生产车间玩耍,如造成事故由自己承担责任。
4、乙方必须爱护厂内所有生产设备和生产工具,不得随意损坏和违规操作,乙方必须加强厂内所有设备管理和维护,对机械要定期维修和保养,对生产厂区内所有生产垃圾必须及时处理,以保证文明安全生产。
5、为保证安全生产,乙方必须接受甲方和上级主管部门的安全生产管理,切实做到全年生产中无事故,对高危岗位要加强管理,生产中本着以人为本,安全第一,生产第二的原则。
6、甲方必须负责购买全厂工人工伤事故意外保险,工人到厂三日内由乙方提供证件,如工人变动,乙方随时提供变动证件。甲方按时购买,如不购买造成后果,由甲方全部负责。
7、在生产过程中如有工伤事故在壹万元以下,由乙方承担。工伤花费在壹万以上,由甲方承担80%,乙方承担20%,除不可预料的自然灾害外。
8、甲方必须每天按时收产品开采入库,每月月底按收砖发票计算工资,在下月的10-15日之前按时发放工资,不得无故拖欠(除节假日、双休日除外)。工资由乙方按时发放,甲方每月监督乙方发放工资,同时乙方每月发放完将工资表交付甲方。
9、为了保证全年生产顺利完成,签订合同之时乙方向甲方交付伍万元合同抵押金,生产20天后甲方将保证全额退还乙方。
六、违约责任
甲、乙双方必须严格信守合同不得违约,如有一方不履行合同造成经济损失,由违约方承担。
如因甲方中途市场及其它原因造成停产,甲方应向乙方赔偿一定的人员误工损失费20万元。如乙方因缺少工人或管理不善造成生产停产,乙方向甲方赔偿经济损失20万元。如发生纠纷,甲乙双方及时协商解决,协商解决不了的可通过劳动仲裁或法院上诉,上诉所造成的经济损失由败诉方承担。
七、其他
1、乙方除调试砖机以外,正式投产后开机时间均在凌晨四点,装车早晨六点---下午十点。具体时间由乙方自行调配,装载机必须在下午配合甲方清理厂内的杂物或其他工作。
2、如甲方需要生产其它型号多孔砖,甲乙双方共同协商,按照国家标准数据计算,双方同意后以补充协议为准。
3、乙方工人到厂甲方必须借给工人生活费,发放工资时一次性扣除借款。
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,共同遵守以上条款,甲乙双方必须在合同签订时,附身份证复印件及户口本复印件。
甲方签字:________
乙方签字:________
身份证号:________
身份证号:________
电话:________
电话:________
_______年________月________日
________年________月________日
个人劳务承包合同书篇5
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:通江县通江·丽都尚城a·b·c幢房屋建筑。
工程地点:通江县。
工程规模:a#:33层,b#:11层,c#:28层,总建筑面积:约45000m2。
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:2年,即:
开工日期:2011年2月26日。
竣工日期:2013年2月26日。
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,
否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300—__以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的.人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名60万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元/m2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:30元/㎡;内墙:20元/㎡;地面:12元/㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
五、工程款支付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳100万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
六、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款5000-__0元/次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款100-5000元/次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位给乙方造成损失按业主方给甲方劳务部分的赔偿额度直接支付给乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。
七.本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
负责人(签章):电话:
委托代理人(签章):电话:
乙方:(劳务公司)
负责人(签章):身份证:电话:
委托代理人(签章):身份证:电话:
个人劳务承包合同书篇6
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:通江县通江·丽都尚城a·b·c幢房屋建筑。
工程地点:通江县。
工程规模:a#:33层,b#:11层,c#:28层,总建筑面积:约45000m2。
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:2年,即:
开工日期:2011年2月26日。
竣工日期:2013年2月26日。
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,
否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300—_以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的.人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名60万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元/m2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:30元/㎡;内墙:20元/㎡;地面:12元/㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
五、工程款支付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳100万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
六、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款5000-_0元/次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款100-5000元/次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位给乙方造成损失按业主方给甲方劳务部分的赔偿额度直接支付给乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。
七.本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部
负责人(签章):电话:
委托代理人(签章):电话:
乙方:(劳务公司)
负责人(签章):身份证:电话:
委托代理人(签章):身份证:电话:
个人劳务承包合同书篇7
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定,由乙方进行劳务分包,为了明确双方的责任和义务,达成如下协议条款,共同遵守执行。
一、工期:按甲方要求工期完成,不可抗力因素除外。
二、承包范围:
1、范围及内容:本工程内容包括:甲方要求至完工的管沟土石方开挖,清淤、爆破、土方的就地消化等..
2、方式:乙方主要以劳务的形式进行承包,工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应,但一般的操作工具(铁板、铁锹)由乙方自行解决,费用由乙方承担,乙方人员的生活及住宿自理。
三、承包价格:混泥土每米元,黄土开挖每米元,柏油路开挖每米元。
四、工程质量:必须达到甲方规定要求,如质量不合格造成返工,其返工部分造成损失乙方全额承担,乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的支付:
六、安全:乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工,自行配备好必要的安全设施,在施工过程中造成的一切伤亡事故(包括行人)均有乙方负责责任。
七、双方的责任:甲方应做好周边关系的协调工作,
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
个人劳务承包合同书篇8
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分。甲方存档一分。财务部门备案一分。
甲方负责人签字(盖章):
乙方负责人签字(印鉴):
住址:
身份证件号码:
__年x月x日
__年x月x日
个人劳务承包合同书篇9
甲方:郴州永升建筑有限公司桂东县城污水管网二期工程项目部
(以下简称甲方)
乙方: 身份证号: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工,协定内容如下:
一、承包方式和承包范围
(一)承包方式:按包工不包料方式承包
(二)承包范围:
施工路段:
1、管道施工前期工作:主要包括放样,配合查找地下管线、光缆、设施,准备好施工围挡、抽水设备等。
2、钢筋混凝土检查井及支井(管):淤泥清理,混凝土垫层,支井(管)人工开挖,砌筑、抹灰,钢筋制作、焊接、绑扎,模板制作、安装,支管安装,管周及井坑外回填,路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实,路面砼浇筑、划线、养护);
3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。
不包括:
1、污水管钻孔拉管施工,锯管、焊管和抽泥浆、运输;
2、土石方机械开挖、装卸、运输,大方量机械回填、夯实。
二、承包价格、付款和结算方式
(一)承包价格:
1、检查井按单项单价承包价格计算,即: 元/M计算,(其中:含井底清淤,砼垫层,底板、井身、井盖钢筋砼,井周回填,围挡,爬梯,井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算,井周路面恢复按照 元/m3另行计算。
2、截污井承包价格(3M):护壁施工按照 元/m3计算,井底、井身、井盖砼浇筑按照 元/m3计算,路面恢复按照 元/m3计算,人工截留污水,抽水台班,旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算;
3、砖砌支井:φ700mm 支井按 元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等),详细单价见附表3;
4、φ400mm支管埋设:支管埋设按 元/m 计算;详见附表3;
5、路面眀挖及路面恢复:人工开挖、回填、浇筑:
①需进行人工开挖的小方量土石方按照 元/m3计算,集中堆放,由甲方铲车装运,乙方人工辅助清场;
②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实):15.00元/m3; ③路面恢复:基层6%水稳层按 元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按 元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)
6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定),砂垫层施工按 元/m3计算工资,应分层回填、夯实,达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。
(二)、付款和结算方式
甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款,在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到 %,余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算, 一次结清。
三、甲、乙双方职责
(一)甲方职责
1、由甲方提供的大型机械设备有:挖掘机带炮机,运输车辆,铲车,路面切割机及配件(发电机1台);
2、提供以下材料:井盖,钢材,水泥,红砖,河沙(或山沙),碎石,砂卵石混合料,检查井大小圆形钢模(2套),排污管,爬梯半成品,防水材料,不锈钢闸板,围挡材料,警示标志(由甲方负责运到施工现场,但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核);
3、及时提供地下管、线详细分布位置点,并进行指导交底施工;
4、组织管道施工队的配合施工;
5、路面切割,砼及土石方开挖、运输,回填时机械铲土(砂),检查井外模滑模提升;
6、保证施工队工资款及时发放,不影响工程进度;。
(二)乙方职责
1、在项目部领导下,服从各级管理人员的指挥调度;
2、认真执行项目部的各项施工计划及方案,履行施工质量、安全和施工进度安排;
3、 由乙方负责的施工机械、机具、材料有:
①施工机械、机具:除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工机械、机具;
②工程需用的模板材料:除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料,如:木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用,中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责,完工后按原数量交回项目部保管。
4、文明施工要求:负责施工围挡、警示标志合理布置,回收时堆放到指定位置,路面保护,交通安全疏导等;
5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;
6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工,杜绝安全事故,如因乙方原因,造成安全事故,由乙方承担责任。
四、质量、安全、工期要求和文明施工
1、质量要求:按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工,各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准,如因乙方原因造成不合格,必须返工重做,因返工发生的一切费用均由乙方承担。
2、安全要求:严格遵守安全生产操作规程,禁止违章作业、违章指挥,搞好施工区域内安全防护工作,特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护,发现问题及时处理,消除安全隐患,杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故,由乙方承担相应责任。
3、工期要求:各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施,遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施,保证工程项目进度。
4、文明施工:因工程地处县城内主要交通道路地段,施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度,作业区内必须合理布设、悬挂警示标志,搞好围蔽设施,保证施工区道路整洁、畅通。
五、合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守。 后附:附件1,附件2,附件3,附件4
甲方代表(签章):
乙方代表(签章):
20 年 月 日
个人劳务承包合同书篇10
甲方:
乙方:
劳务承包事宜,甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则,经充分协调,达成了一致意见。为了明确双方的权利和义务,特签订本合同,以资共同遵照执行。
第一条工程概况
1、建设单位:四川东盛地产置业有限公司
2、工程名称:北城御景9楼
3、工程地点:西充县
4、建筑面积:约13000㎡
5、结构形式:剪力墙
6、承包范围:完成甲方给定的图纸会审后完整施工图所包含的双方约定合同内容,即施工图上的部分土建和装饰工程所涉及的劳务工作和相关分包单位配合工作(不包含内容:外墙面砖粘贴、楼梯梯步(电梯前室除外)地板砖粘贴、外墙涂料施工、内墙二次结构钢丝网购买,楼梯栏杆及其扶手,阳台栏杆、门窗、水电的预留预埋及安装,不包含地下室消防池防水螺杆,后浇带止水钢板及收口钢丝网及橡胶止水带,烟道安装,消防排风等),若甲方在原有施工图上有更改和增加内容,则现场协商按市场人工费价格支付劳务工资。
7、天(施工日历天),开工日期暂定在年起至年月日止。
8、施工日期:满足发包方下达的节点工期计划及周作业计划(详见工期计划清单),地下室(不含基础)至0.00m一个月,主体部分一个月四层。
9、工程质量:按国家现行工程建设统一验收规范、住宅验收专项标准及一次性交验合格。
10、承包方式:包人工、包质量、包安全、包工期、包现现场文明施工、包周转材料、辅助材料、机械设备、手电动工用具等。
第二条合同组成文件及解释顺序
1、合同文件的内容解释顺序
(1)施工过程中双方经协调一致达成补充协议等;
(2)劳务承包合同、承诺书;
(3)询标函件或纪要;
(4)投标文件;
(5)国家及地方施工验收规范规程;
(6)施工图纸及建设单位(或设计单位)发出的设计更改通知;
2、适用标准、规范:国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程,同时还需满足合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时,执行较严格的标准,规范。
第三条承包范围内的具体工作内容
(一)乙方承包内的具体工作内容:见前第一条第6项承包
2、不包括以下内容:
(1)施工现场的生产材料,包括:钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砖、砂、石子、石灰,卷材、面砖、涂料、外墙漆、水管及管件等辅材,钢丝网等构成工程实体的材料。但因乙方工作失误或错误而产生的甲方材料损失应由乙方负责赔偿。
(2)甲方只提供施工现场坐标点(包括:标高、定位的基准点、线及主控线),其余分轴线等的测控由乙方负责完成。
(3)人工挖桩孔和人工基础机械挖填及现场多余泥土转运。
(4)工程施工组织总设计,包括:施工总平面图布置图、施工进度计划控制表、现场施工管理人员名单及通讯录、施工组织设计。
(5)施工现场用水和用电接口(用水接口中:主供水管接至工地相应位置。用电接口:全部使用主电缆接至二级配电柜),其余由乙方自行负责接至各需用点。
(6)施工档案资料由甲方负责编制,但乙方需要提供必要的配合。
(7)乙方现场施工办公室。
(8)施工现场围墙。
(9)施工现场门卫(甲方不负责乙方钢筋扣件等设备的看护工作)。
3、其他费用承担
(1)乙方生活水电、办公水电和施工水电费由甲方承担。
(2)生活区内的保洁费用由乙方负责,乙方应节约用电,安全用电,严禁使用不合格电器,如因此造成损失由乙方负责。
(二)合同价款:
合同总价=综合单价人民币元/㎡×该项工程的建筑面积。如因甲方增加的工作量,能计算面积的按建筑面积计费,不能计算面积的照实计价。
(1)乙方完成甲方规定全部工作后,质量、工期、现场文明和安全生产均应达到甲方的要求。
(2)本合同价款已包括政策风险、市场风险、人为风险、自然风险,结算时不作任何价格调整。工资结算时,乙方负责提供员工工程结算书工程结算依据,不开任何正式发票。合同价款指完成本合同承包工作内容所需的全部劳务费用和机械、辅料费用。具体为:A、直接工程费中的人工费用组成;B、直接工程费的机械费用组成;C、措施费用组成;D、与上述三种费用组成项目相关的管理费、利润和税收。
第四条甲方权利与义务
1、甲方任命为驻地履行本合同的项目负责人。
2、甲方向乙方提供图纸两套。若乙方需增加图纸,甲方可代为复印,费用乙方自理,乙方不能将甲方的图纸挪作与本工程无关的用途。
3、甲方须负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,如召集有关工程会议,协调不同单位施工中出现的矛盾。
4、工地的出入口的使用、标志的安置、场地的布置图绘制及门卫由甲方安排。乙方须遵从甲方有关安排。
5、后勤治保管理及临时设施:甲方提供给乙方临时办公用房十间(办公用具自理。)
(7)及时签审乙方提交的工程报告、技术资料、方案。甲方享有对乙方未达到合同约定的各项指标,要求乙方进行整改。
(8)其他应由甲方完成的工作。
第五条乙方权利与义务
1、乙方任命驻施工现场项目负责人,场技术负责人,其余现场主要管理人员有:钢筋工长名,木作工长不少于名,泥作工长不少于名,放线测量工长名,质量员名,安全员名,并配备适应本工程管理需要的.其他管理人员。
2、乙方自动与甲方搞好协调工作,有关工程的商洽事宜一律以工程工作联系函之书面形式送交甲方现场负责人或其派驻工地的代表。
3、乙方须按照合同、图纸、规范以及甲方施工组织设计的规定,在稳中有降方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下,完成合同文件所约定的工程内容。
4、根据甲方提供的标高及轴线控制点,乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位和分轴线的放线抄平工作,自己测量人员的工资自行负责。
5、生产生活设施(包括工人房、钢筋棚、木工棚、加工地场地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭设,其人工费已包括在乙方合同单价内。乙方需自费负责临时设施保用期间的维修护理工作。
6、开工后一周内提交主要工序作业施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、机械设备配置计划及材料需用计划。
7、充分充分保护所有完成(包括甲方及业主指定分包的工程)但未移交错的工程,因乙方的原因造成工程损坏,由乙方负责修复乙方全部承担。因甲方原因造成的损坏由乙方负责维修,费用由甲方承担。
8、工程完工后,清理所做工程项目、除去汗斑、标志、指印其他的油污和脏物。无条件撤离现场的施工人员,无条件撤离现场所有的自有机械,做到工完料尽场地清。
9、及时提交符合甲方要求及规定格式的工程量报表及工程结算书以及相关的资料,并承担提交不及时导致工程款不能按时支付的后果。
10、自行负责钢筋工程、模板工程的翻样工作并报送甲方,其正确性准确性乙方负全部责任,由于乙方错误或造成的一切经济损失由乙方承担。
11、按照甲方要求仔细填写施工日记及安全、技术资料,按甲方及建设主管部门、建设单位及监理单位要求提供资料,作好工程相关的经济、技术、安全资料以备甲方查阅。
12、及时按时足额发放乙方工作人员的工资,办理各项社会保险并承担费用,不得因此影响甲方的施工及管理。
13、乙方必须针对职业健康安全风险源制定防止和可控措施,并负责实施和承担与之相关的费用。
14、定期组织现场作业人员进行质量、安全方面学习,并将学习记录交甲方备案。
15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏、乱、差所造成的损失和各种处罚。自觉接受建设主管、业主、甲方及有关部门的管理、监督和检查,以及他们所发出的指令。
16、其他应由乙方完成的工作。
个人劳务承包合同书篇11
发包方(以下简称甲方):________
承包方(以下简称乙方):________
甲乙双方经协商决定:甲方将和谐家园二期工程的________楼(高层框剪结构)的瓦工部分的劳务承包给乙方施工,建筑面积约________平方米,为了保证工程质量,确保工程工期,确保施工安全,双方达成如下协议:
一、承包方式与内容:
本工程承包方式为:乙方劳务大清包,包质量、包工期、包安全,具体内容如下:
1、所有图纸范围内施工项目的劳务工资,包括基槽土方清理、基槽排水及土方回填夯实,地下室工程、基础工程、主体工程、二次结构工程,楼地面工程、内外粉刷工程(保温层除外),屋面工程(防水层除外),室外工程,各类砼浇筑,墙体砌筑,粉刷,各种基层、面层(镶贴除外),垫层,散水,台阶,坡道等,以及与瓦工施工相关的图纸内容如放置拉结网片或拉结筋的,挂粉刷网片等等。具体工程内容以设计图纸内容为准。
2、为了方便管理,施工现场正常施工范围内将不发生任何计日工(另工),特殊情况除外。
3、乙方承包的劳务费中包含:施工现场工完料尽、劳务范围内的安全生产、文明施工等的人工费用。
4、施工小型工具和小型机械由乙方自备,费用乙方自理,并能安全使用。
5、甲方提供大型机械等,甲方安排人员开人货电梯,工资甲方支付;乙方安排人员开搅拌机等其他小型机械,工资乙方支付。
6、本承包价格是按图纸设计的工程做法议定的&39;,实际施工不同时,增加或减少的程序和工程量按市场人工单价按实增减。
二、承包价格:按建筑面积________元/m2一次性包死,建筑面积按国家规定的计算规则计算;如中途有变更工程内容的,变更人工费累计总价格在5000元以下的不调整,在5000元以上的双方另行协商。天内完工(工作日)。具体按项目部的形象进度执行,或按项目部现场管理人员指定的时间内完成。
四、质量标准:合格,符合现行的国家验收规范标准,达到一次性验收合格。乙方应保证工程一次性验收合格,由乙方原因造成的工程质量不合格所引起的一切损失由乙方承担。
五:双方责任:
甲方:
1、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备,保证在施工过程中不发生停工等料现象。
2、甲方应确保按工程进度和合同约定支付乙方工资款。
3、甲方应提供安全生产和文明施工所必需的设施。
4、甲方现场施工员应合理地安排施工进度计划和施工工序,下达施工任务指标。
5、甲方项目部有权对不符合要求的工程质量视情况责令乙方整改,并给予处罚,严重者作出停工处理。因乙方原因造成停工、返工,所造成的一切损失费从乙方工程款内扣除。
6、甲方如发现乙方技术水平不能保证工程质量或工人人数不能保证工程进度,有权立即解除合同,重新选择施工班组,并按乙方已完成合格工程量的80%给予乙方结算,下余20%作为工程返修或工期延误的损失的赔偿。
7、甲方根据乙方人员情况提供两间以上的房屋给乙方使用,乙方人员多时另在外自行租用住房,费用自理。
乙方:
1、乙方为本工种的劳务第一责任人,包括工程质量、施工安全、工程工期和配合甲方施工现场管理等均由乙方全部负责并承担主要责任。
2、乙方应根据工程规模合理地组织劳动组合,保证工程的质量和工期,工程质量必须符合国家现行的验收规范,如发生因质量问题引起的返工使下一道工序人工材料增加,乙方必须按市场价对材料及人工进行赔偿。
3、乙方应提前一周向项目部上报拟准备施工的计划和需要的施工材料,以便项目部合理地提前组织采购材料等,以确保乙方不发生停工待料现象。
4、乙方应服从甲方施工员的安排,乙方必须有专业的专职施工人员始终在施工现场,配合抄平、弹线、分门窗尺寸等。
5、乙方应保证当天工完料尽,不得浪费材料,严禁长料短用、大料小用;施工机具要及时清洗干净,对造成材料浪费和施工机具损坏,除按实赔偿外,甲方现场管理人员有权视情况给予一定的经济处罚。
6、乙方应遵纪守法,进场后上报人员花名册,乙方人员的一切治安违法事件由乙方自行承担;乙方应搞好各班组、各工种间的友好协调关系,遵守公司和项目部的各项规章制度。
7、乙方支取工资时应上报员工签字的工资表,不得扣发工人工资。
六、付款方式及结算办法:
1、根据形象进度或按工程节点付款,每月月底按工程进度支付乙方进度款,支付比例为当月进度款的年________%。
2、待本工程所有建筑完工并通过验收合格后三月内,甲方付完下余工程款。
3、扣留________%作为保修金,一年后无返修全数退还。
4、本合同签订时乙方须向甲方提交________万元诚信保证金,工程施工至________层后无息退还。
七、安全与文明:
1、甲方应按规定进行安全管理,采取严格的安全防护措施。对乙方进行安全教育,发放必须的安全防护用品,如安全帽,安全绳等。
2、,乙方在施工中应严格按照安全操作规程进行施工,对规定的安全措施必须执行到位。除甲方有直接责任外,因乙方违章违规操作而造成的一切安全事故由乙方承担全部责任。
3、乙方应配合甲方做好安全生产和文明施工,对属于乙方范围内安全生产、文明施工措施的施行或整改,乙方应无条件地配合。
4、安全事故责任承担划分:如乙方在施工期间发生安全事故,在五万元以下的由乙方全部承担,五万元以上的由甲方承担超出五万元的部分。
八、本合同一式两份,甲乙双方各一份。双方签字后生效。结清工程款后合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇12
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为开发利用土地资源,发展良种按短周期工业原料林,经甲、乙双方平等协商,达成以下合同。
第一条:甲方将座落在马虎岭的荒山,发包给乙方经营,四界是:东至湿幼;南至尾幼;西至弄马;北至松王。此林地面积由甲乙双方用广西壮族自治区测绘局绘制的1:10000地形图现场勾绘计算为准。双方都要在图上签名盖章确认。
第二条:甲方提供的荒山地必须是甲方合法拥有使用权之荒山地。荒地承包期间,是人民政府原发给甲方的山界林权证中的使用权给乙方,乙方完全拥有该荒地的经营使用权,甲方不得以持有山界林权证为由,否定本合同乙方取得的荒地经营使用权。
第三条:承包期限为叁拾年。即从2009年08月10日至2039年08月09日止。
第四条:承包荒地共计4015亩,承包金每亩每年15元,每五年付款一次,每次付款共计301125元。
第五条:甲方承包给乙方的荒山地必须权属明确,界限清楚,在承包期内因荒地权属、界限出现纠纷而造成乙方的经济损失,由甲方负责赔偿。
第六条:甲方要加强对当地群众进行法律教育,共同维护乙方的合法权益,如发现有害乙方的合法权益者,甲方要协助乙方按有关规定处理。如不协助处理,对甲方处损失的50%罚款。
第七条:在承包期间内,乙方有权实行独立自主合法经营和建设,甲方不得以任何理由加以干涉,乙方也可以在保证甲方转让费的前提下,乙方有权将荒山地使用权转让给他人或与他人合作经营,甲方不得以任何理由干涉,但应事先通知甲方,并将有关合同及附件的副本送交甲方备案。
第八条:本合同不因甲、乙双方法人代表的变更而变更,合同期限内必须严格执行本合同条款,由于不可抗力造成部分或全部不能履行合同,经调查核实后,可据实际情况减、免乙方当年的承包金或在条件允许之采取一切必要的补救措施。
第九条:甲方若在中途单方面终止合同或者致使合同不能履行的,须按乙方已支付给甲方承包金总额和乙方投入资金总额的五倍罚金赔偿给乙方。
第十条:乙方若中途单方面终止合同,甲方有权接收或处理乙方所有荒山地上的资产,并收回荒地使用权。
第十一条:乙方不按期交付甲方承包金,逾期30天,即按拖欠款的5%支付违约金。逾期半年,除如数追回欠款及违约金外,甲方有权解除合同,无偿收回土地,接管其作物和生产设施,或者重新发包。
第十二条:因国家建设需要,征用造林基地内某荒地,甲方应负责协助乙方办理该荒地的各项补偿手续。以尽快取得征用补偿金,其中荒地上的原有固定设施,林木补偿费及该荒地承包期内的土地补偿费归乙方所有。乙方有权获得国
家下拨用于该片土地发展生产的支家物资,甲方不得侵占、克扣。
第十三条:荒山承包合同期满,荒山如数交还甲方,地面上的林木和其他附属物由乙方半年内自行处理,逾期不处理则为甲方所有。若乙方需要处长承包期,必须征得甲方同意。如甲方有意继续转让,乙方在同等条件下,有优先承包权。
第十四条:签署本合同时,甲方必须提交转让使用权之荒地的山界林权证书附图复印件及地形图。
第十五条:本合同经双方代表签字、打手摸盖章后生效。
第十六条:本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商补充,所补充的秣款与本合同具有同等的法律效力。
第十七条:本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份,镇林管站和镇司法所各执壹份备案,每份均具有同等的法律效力。
甲方(发包方):乙方(承包方):
代表人:
签约地点:年月日
个人劳务承包合同书篇13
简称甲方
简称乙方
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。
一、工程名称:
湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点:
城步县牛排山
三、工程日期:
20__年元月10———20__年5月30日
四、承包方式:
清包主体劳务
五、劳务单价:
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方
4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天
六、工作内容:
本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任:
1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的80%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇14
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律,行政法规,结合本工程具体情况,本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同,要求双方遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称:红莲佳苑A、B栋
2、工程地点:重庆市开县临江镇
3、工程性质:整体项目的混凝土浇灌
4、工程范围±00以上全部混凝土工程
5、工程造价:按地面面积累计计取人工费
第二条工程款计算及支付
1、不分混凝土部分结构易难(含凸窗板),均按地面面积计算人工费,即每平方____元。除甲方提供搅拌机、塔吊外一切所需机具均由乙方自带。
2、在施工过程中,乙方所有作业人员的有关生活,食宿,往返车费及其它杂费开支由乙方承担。
3、乙方所需生活费或暂借工资款,甲方可根据当月的已完成量70%付给乙方,剩余工程款待装饰装修工程完工后一个月之内付清。
4、无论任何原因,乙方中途退场,甲方只结算已完成工程的60%的工程价款,其余做违约处理。
第三条工程进度及责任
1、甲方要求乙方组织足够的模工作业人员,按甲方施工进度要求,确保整体工程按期交付。
2、甲方负责组织乙方作业人员进行施工质量,安全技术交底,负责及时组织材料供应,平衡施工进度,协调工作关系,负责组织建设单位,监理单位,设计
3、在混凝土浇灌过程中,如因自身原因造成混凝土撒漏的需及时清理使用,如故意浪费的`按实际物价赔偿,并处200---2000元的罚款。
4、在混凝土浇灌过程中做到不漏震,没有大的蜂窝,如因震动不到位的分情节轻重,无条件接受甲方的罚款,如造成重大经济损失的由乙方负责。
第四条施工安全
1、乙方必须按安全操作规范施工,不得给下道工序留下安全隐患,若因人为造成的他人安全事故,其责任由乙方负责。
2、不论在施工作业区内外发生一切安全事故(包括伤,病,残,亡)概由乙方负责,甲方不负责任何责任和义务。
3、在施工作业区内必须佩戴安全帽,违者每人每次罚款50---100元。
4、严禁穿拖鞋进入施工作业区。
第五条附则
1、乙方应组织工人认真熟悉规范,严格按设计要求进行施工,组织足够的在岗人员配合单位工程总体施工进度操作,乙方若无法履行合同条款,甲方有权解除协议再增补班组,由此造成的一切损失概由乙方负责。
2、本合同签订人员必须在作业时间内不得离开工地,中途有事必须请假。
3、本合同甲、乙双方签订后生效,工程完工,履行完毕合同条款,甲方付清乙方全部工资后失效。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇15
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律结合现场的实际史,就乙方以甲方工地名义车队,对甲方部分土石方工程进行劳务承包,为明确双方的权利义务及责任,双方共同达成如下协定:
工程概况:
一、工程名称:
昔阳县三都及北坪煤矿
二、工程内容:
土石方挖运
三、工程方量:
___年___月___日到___年___月___日___万立方,暂定___年,完成合作好续签。
1、乙方的施工车辆前二后八轮,功率310马力以上。
2、驾驶员必须二年以上驾龄,身体健康,车辆现场施工安全为主,如在施工中出现交通一切肇事及伤残事故车万自理及车辆损坏,与甲方无任何关系,甲方帮助协调办理,费用有乙方承担。
3、甲方负责协调好业主及村民关系,保持车辆顺利施工,创造良好施工环境及道路舒畅。
4、施工过程中驾驶员禁酒,特别注意大家斗殴及发生盗窃行为,违者后果自付,并甲方有权处罚500-20__元罚款,并附带法律责任及民事赔偿,直至出场。
5、甲方负责安排乙方人员及车辆住宿、停车维修场所,产生费用有乙方自理。
6、甲方保证乙方车辆月25个以上工作日,除不可抗拒的人为停工,如:下雨、下雪、上级检查、调离现场除外,在甲方努力下达不到工作日,甲方给予每辆车驾驶员及生活费用补偿,大约每天300元并当日甲方出据证明交给乙方,结算兑现。
7、为保让工程任务完成,防止车辆流窜,甲方当日结算时扣当日5%保证金,可双方健康,扣留期为30天,期限后再不扣留,工程完成后全部退还到车主。在施工中有异议,甲乙双方代表协商解决,直至达到双方无争议为准的前提下,如果有个别车无故流窜车辆除5%保证金扣留外,罚款5000—10000元。
8、甲方应负责乙方车辆达到50%利润,车次大不大平均20天车时,乙方有权停工退场,也可以协商作出决定,但不许弄虚作假。服从现场管理人员调度管理,统一调配,严禁在施工中挑肥拣瘦,造成工作堵车、混乱、消极怠工,影响施工进度车辆,给予一定经济处罚。
四、计算单价及罚款方式
1、车辆的车厢容积以及业主及甲方现在测量为结算根据每车以长×宽×高___方为标准,如需加高容积提前审报测量后甲乙双方认定为结算依据。
2、结算方式为一天一结算,油款扣回付清。在结算由乙方选出一人为代表,收票结算,别人无权结算。注(除银行停电不办公除处,但不超拖两天。
3、车辆调车费每车为20元,十日内结算运费时扣回。
4、合同在执行中如有未尽事宜产生分歧,由双方协商解决,协商不成,双方可在施工地人民法院提起诉讼。
5、本合同一式叁份,双方各执一份,公证处一份,双方签字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇16
甲方:
乙方:
为搞好防城区环境卫生,创造良好的工作和生活环境,甲方将属于自己范围所产生的垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议:
一、承包范围
乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。
二、承包期限
承包期限为1年,时间从20_年1月1日至20_年12月31日止。
三、承包费用
甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费(包干价)元,(大写)元整。乙方免费提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。
四、甲乙双方权利和责任
1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个,甲方将垃圾集中倒放车厢中,乙方安排人员及时清运。
2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢,并有权制止;
3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准,甲乙双方另行协商垃圾处理费;协商未果本协议自行终止。
五、付款方式
月付款金额:元,(大写)整,付款方式为3个月一付,应付款金额:元(三个月)。(大写)元整。
六、本协议一式两份,自双方签订之日起生效,甲乙双方各执一份,共同遵守执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇17
甲方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(三)、其他方面需做到的:
a)各工种做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。
e)对主体结构成品及半成品的保护。
f)成品、半成品的倒运。
第二条承包方式、取费标准:
1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价:元/㎡
第三条双方责任
(一)甲方
1、甲方代表:
2、甲方负责提供施工图纸
3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。
4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。
5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。
6、甲方统筹安排乙方的生产。
7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。
8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
(二)乙方
1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款元/天)。
2、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由乙方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期:乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:
1)、重大的设计变更而影响正常施工的;
2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按元/天罚款,工期延期超过3天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延.
2、质量:该工程质量标准确保标准,乙方施工应严把质量关。
1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。
2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。
3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。
4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。
5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的%,对乙方进行处罚。
6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。
7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作元的罚款。
5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。
第五条工程结算与工程款支付
1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付:
本工程无预付款。
3、平时只预付生活费,每月不超过元,其余到竣工验收后按承包金付足%,余%在竣工验收后付清。
第六条对其它分包商的管理
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
第七条履约担保:
1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交%履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;
2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内,同时达到招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。
第八条其他
1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照%结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市场价格的倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。
6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款元。
7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款元。
8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。
11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。
12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。
13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过个工作日的,甲方给予乙方元/工日的处罚,以后累积,超过工日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。
第九条争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向人民法院提请诉讼。
第十条本合同一式份,正本份,副本份,甲方执份,乙方执份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。
第十一条如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(章)乙方(章)
签约日期:签约日期:
个人劳务承包合同书篇18
甲方(实际用工单位)
乙方(代理机构)
一、总则:
甲方由于业务需要拟通过人事外包形式进行用工;
乙方是一家依照《中华人民共和国公司法》设立,且具有人事外包资质的人力资源服务公司,拟按照本协议的约定及应甲方的需求向其提供人事外包用工服务;
鉴此,甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律法规之规定,甲乙双方平等互利原则,经友好协商达成如下协议。
二、服务内容及期限
1、乙方接受甲方委托,为甲方人事外包员工(以下简称“外包员工”)办理以下事宜。
用工服务—乙方为甲方提供人事外包,具体外包人数根据甲方的外包要求及外包名单计算。被外包员工与乙方签订劳动合同,外包员工的工作地点、岗位、方式等工作状况有甲方根据业务需要安排。乙方负责为外包员工办理以下手续:
为外包员工办理合法用工手续;
为外包员工建立员工档案;
根据甲方的要求依法为外包员工缴纳社会保险或者意外伤害险等福利费用;
为外包员工发生工伤、生育、医疗等相关事宜的处理;
根据实际需要,为外包员工出具各种有关证明等;
乙方为甲方提供社保的年检及员工社保的技术申报服务。
退工服务—乙方为离职的外包员工办理合法退工手续:
为符合条件的外包员工办理失业救济金申领手续;
为符合条件的外包员工办理社保的转移工作;
为外包员工办理档案的转移;
对于甲方与外包员工发生的劳务争议,乙方提供相应的法律法规咨询并协助处理。
工资发放—乙方将每月一次按照甲方提供的工资及奖金明细数据发放工资至员工个人银行卡上(中国银行);乙方将为工资发放的外包员工统一代扣代缴个人所得税,以及通过合法有效的途径减少或避免个人所得税的缴纳。
政策咨询—根据甲方的情况,乙方提供本地范围内的人事、劳动、社保保障及员工福利政策咨询,仅以政府发布政策的提供和解释为限。
2、协议期限:本协议自如其中一方提前两个月以书面形式提出变更或者终止后,协议期间形成的未尽义务,双方仍应按照约定履行。
三、费用结算
1、甲乙双方本着方便、简捷、有效的原则处理所发生的费用往来。
服务费按照代发总额的3%计算;
根据甲方采用的服务项目,乙方每月为甲方提供服务费用账单;
如果在服务过程中发生了其他未在本协议中列明的费用,甲乙双方本着友好合作的原则,经甲方书面同意确认的,有乙方根据实际发生费用与每月付款通知中明确列举,并由甲方于当月付款过程中支付;
2、结算时间和方式:
乙方按时向甲方提供所有的被外包劳动者社会保险金、外包人员工资和服务费的清单,并开具相应发人事外包人事外包协议书票(发票与清单一起交付),甲方最迟在工资发放日的前一个工作日将甲、乙双方事先确定的社会保险金、工资和服务费从银行足额划付到乙方账户上;
乙方将于每月18日支付被外包劳动者上月的工资。
如因甲方未按时提供工资明细数据或确认乙方提供的账单、未按时足额的付款所导致的外包员工工资发放延误的责任由甲方承担。如乙方提供的账单有误从而导致甲方付款延误的,或者乙方收到甲方的及时足额的付款后,因乙方原因造成的外包员工工资发放延误的责任由乙方承担。
四、被派遣员工的社保保险
1、关于社保费用的缴纳付方:乙方是替被派遣员工缴付社会保险的义务方,甲方每月按时将相关社保费用打到乙方的银行账户上,由乙方为被派遣员工缴付社保。如被派遣员工在职期间出现工伤的,除工伤保险基金支付的外,其余的责任由甲方或者被派遣人员自行承担。
2、如建房不向乙方支付被派遣员工的社保费用,发生的相关社保纠纷与乙方无关,由甲方承担相应的责任。
3、如乙方于被派遣员工约定无需缴付社保的,则乙方需如实告知甲方,甲方不承担相应的社保费用,之后发生的与社保有关的一切纠纷(包括但不限于社保的缴付、被派遣员工工伤赔偿等)与甲方无关。
五、甲方权利、义务
1、甲方对外包员工的聘用有选择权、决定权,并在外包期间具有工作安排管理指挥权。
2、甲方有权根据业务需要确定外包员工的工资、工作地点、岗位、考核方式等标准,但上述内容应符法律法规的规定。
3、甲方应当履行劳动合同法第62条规定的义务,维护被外包劳动者的合法权益。
4、外包员工有下列情形之一的,甲方提供书面证明材料可以将外包员工退回乙方。
在试用期间被证明不符合甲方录用条件的;
严重违反甲方公司的规章制度的;
严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
外包员工同时与其他用人单位建立劳动关系、对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
被依法追究刑事责任的;
劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
5、根据法律规定和地方政府的规定,要求乙方代办的有关事项所发生的实际费用,由甲方支付。
6、甲方有权随时派员查外包员工的社保保险账目,乙方必须配合。
7、外包员工向甲方以书面形式提出解除用工关系,甲方接到报告后应及时以书面形式通知乙方、逾越通知或未送达乙方而引起的直接这人由甲方承担。外包员工向乙方以书面形式提出解除劳动关系,乙方接到报告后应即时以书面形式通知甲方,逾期通知或未送达甲方的直接责任由乙方承担。
六、乙方权利、义务
1、乙方应按法律法规之规定和与外包员工的劳动合同约定的薪酬水平,及时并足额按照付款明细上甲方确认的社保基数及金额缴纳社保费用。
2、乙方需要即时并足额是按照付款明细上甲方确认的工资及个调税发放工资并代扣代缴。乙方不得克扣甲方按照本人事外包协议支付给被外包员工的薪酬,也不得向外包员工收取任何费用。
3、乙方在收到甲方提供的《外包员工名册》之日起30日内容完成与外包员工的劳动合同签订。乙方对签订劳动合同的外包员工,根据甲方《外包员工名册》的要求提供服务。
4、根据甲方用工中实际需要或法律法规规定,乙方应提供各种有关外包员工证明和手续,包括但不限于办理用工和退工手续、为符合条件被退回的外包员工办理失业救济金申领手续、办理外包员工相关社保的转移手续、做好外包员工有关档案管理。
5、根据甲方的情况,乙方应向甲方提供本地区内的人事、劳动、社会保障及员工福利政策的免费咨询和建议服务。
6、外包员工与甲方终止用工关系,乙方应协助和指导甲方及其外包员工办理相关手续。
7、若甲方按本协议规定及时缴纳全部费用,并在规定期限内提供相关资料后,乙方不能或延误履行本协议所规定的人事外包服务,否则乙方应承担由此产生的直接责任和与之相应的间接责任。
8、乙方应当在解除或终止劳动合同时出具解除或终止劳动合同的证明,并及时为外包员工办理档案盒社会保险关系转移手续,甲方提供协助。
9、乙方须向甲方提供营业执照复印件及相关企业资质情况。
七、保密协义务
任何一方以书面、口头或者电子的形式提供给另一方的任何信息或者数据,包括但不限于商业秘密、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、质量标准、双方定立的协议及全部附件、资料均为保密信息。一方未经对方事先书面同意,不得以任何形式将保密信息的部分或者全部披露、许可给任何第三方和无知悉必要的内部雇员,否则违约方需要承担给受害方带来的相关损失。
八、解除与终止
1、除本协议另有规定外,任一方有权提前贰(2)个月通知对方或向对方另行支付贰(2)个月外包服务费后接触本协议。在交接过程中甲乙双方必须配合,友好协商合适的社保终止时间,乙方将相关信息整理清楚并交于甲方责任联系人。
2、如任何一方违反本协议并不能及时纠正是,守约方有权解除协议,并要求违约方支付相当于壹个月的涉及员工外包服务费的违约金。造成损失的,还应承担相应的损害赔偿责任。
3、本协议履行中,任一方如因不可抗力导致无法履行本协议,应当及时通知对方,并提供证明。双方可根据实际情况协商决定是延期履行协议,或是变更协议中的某些条款,或提前解除。如因未及时通知对方而给对方造成损失的,不能免除责任。
九、部分无效
本协议在履行中,如因中国政府新颁布的有关法律、法规和规章造成本协议条款无效时,均应以新颁布的法律、法规和规章为准,该无效条款自动失效,但其他条款仍然有效。如因法律、法规、规章的变化导致本协议项下的服务内容无法正常进行的,则双方皆有权提出解除本协议,并无需承担法律责任。
十、完整协议
1、本协议构成双方就本协议标的达成全部协议,取得之前双方就本协议标的达成的任何约定或安排。双方特此声明,除非书面做出且经双方正式授权代表签署,本协议不得变更。
2、本协议附件为本协议不可分割的组成部分,附件中对于乙方为甲方提供外包服务的具体人数、费用等与协议有不同约定的,应以附件中的约定为准。如有未尽事宜,甲乙双方可在附件中说明。本协议中的附件为本协议不可分割的部分,与协议具有相同的法律效力。
十一、其他
1、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。双方正式授权代表签字盖章之日起生效。
2、本协议相关的未尽事宜,用按照国家有关规定友好协商处理。
3、双方对于本协议的履行如出现纠纷,应协商解决,如协商解决不成的,提交甲方所在的地法院诉讼解决。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人代表(签名)法人代表(签名)
经办人:经办人:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
个人劳务承包合同书篇19
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于_公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。
2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。
3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。
二、承包方式:
包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:
办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。
四、工程价款:
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为万元。(其中材料价格按照_省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。
2、付款方式:
1、乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
2、门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:
乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给
第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:
合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
个人劳务承包合同书篇20
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据工程施工需要,甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、安全、高效、高质量的完成本工程施工任务,经双方协商,特签订以下协议,双方必须严格执行。
一、工程名称:新都国际1楼。
二、承包方式:包工不包料(即包清工)
三、承包范围及工作内容。
该工程项目的屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平,挂瓦条设制,表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。
四、承包价格与结算方式
结算单价为陆拾元整/㎡(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。
五、质量与工期要求
质量为合格工程,要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴牢固、无渗漏水,工期每幢为十五天,达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。
六、付款与保修
每完成整幢工程,经检查验收合格后,十五天内付款90%,余款作保修押金,保修期为壹年,保修期满无质量问题一次付清。
七、文明施工与安全责任
1、乙方必须遵守公司及项目部的施工管理制度,文明施工、安全生产、高空作业必须系好安全带、戴好安全帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如安全防护不到位不准作业,应及时上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。
2、若施工中出现意外事故及工伤,在壹万元以内的.医疗费由乙方自理,壹万元以上的医疗费由甲方承担,工伤事故由造成责任人和乙方承担并及时上报处理方案。
八、其它
本合同如有未尽事宜双方另行协商,本合同一式二份,甲、乙、双方各执一份签字生效,工程保修期满并结付款完成后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20_年_月_日