999范文网 > 书信条据 > 通知书 >

解除工程合同通知书

时间: 小龙 通知书

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。下面小编给大家带来解除工程合同通知书,供大家参考!

解除工程合同通知书范文一

甲方:

乙方:

甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:

一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。

二、经双方对上述费用进行核算统计,截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。

三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元(含代付工程料款万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计___万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款___万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费10000元/日。

六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法人代表:(盖章)法人代表:(盖章)

年月日 年月日

解除工程合同通知书范文二

河南×××公司:

河南金合力律师事务所接受×××委托,依据中华人民共和国有关法律法规,就贵司与委托人之间关于“×××”店面装饰装修工程施工纠纷一事,特向贵司致函如下:根据现场查勘情况和委托人提供的资料证实:××年××月××日,贵司与委托人签订《建筑装饰装修工程施工合同》(YZH-96-0206),委托人将位于郑州市×××店面交由贵司以包工包料的形式承包装饰装修工程,合同价款为×××元,××年××月××日完工,工程质量达到合格。后双方又签订了工期延期单,将工期延至××年××月××日,超期一天扣×××元,并就工程质量和施工内容提出异议和整改意见,但至今该工程未能按期保质保量的完工。委托人多次与贵司协商解决此事,但贵司的相关工作人员一直推脱至今,未能解决,严重影响了委托人对该店面的使用,给委托人造成了房租、物业费、员工工资、预期可得利益、重新装修等等巨大损失。据此,我们依据委托人的授权郑重函告贵司如下:1.解除委托人与贵司签订的《建筑装饰装修工程施工合同》(YZH-96-0206),限贵司两日内退出施工现场。2.限贵司按照双方之间的约定于两日内就给委托人造成的各项损失予以赔偿(约5万元)。望贵司在接到本解除通知书后能以诚信为本、本着客户利益至上的原则,及时退出施工现场、及时对委托人的各项损失予以赔偿。否河南金合力律师事务所 解除合同通知书 地址:郑州市金水路226号楷林国际13层电话:0371-66655501 传真:0371-66655502 邮编:450000 2 则,委托人将采取一切合理手段维权到底,包括投诉至相关管理部门、请求媒体帮助、起诉至法院等,直至问题解决。

特此函告

河南金合力律师事务所

律师:

××× 年8月7日

解除工程合同通知书范文三

新蒲建设集团有限公司,新蒲建设集团有限公司许昌分公司:

经公开招标,你公司中标我公司开发的溪雅苑二期13-15楼工程三标的总承包施工。我公司与你公司分别在年4月19日和年4月20日签署建设工程施工合同和补充协议。因你公司于停工后恶意停工至今,期间监理公司多次书面通知,我公司也书面送达合同履约风险告知书,催促你公司尽快复工,而你公司至今不能复工,至此你公司已停工天,造成工期延误天,延误竣工至今日已天,你公司此番违反合同的恶意违约行为,已造成我公司巨额经济损失,我公司无法再容忍贵公司恶意拖延工期,决定与你公司解除于年4月19日签署的建设工程施工合同和于年4月20日签署补充协议。

有关你公司恶意违约造成的我公司的巨额经济损失,我公司将通过司法途径维护自身合法权益。

年10月24日
 

2057